Распоряжение Правительства Курганской области от 13.05.2013 № 139-р
О рекомендуемом Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 мая 2013 года N 139-р О рекомендуемом Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 годаN 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства": 1. Утвердить рекомендуемый Порядок привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"(далее - Рекомендуемый порядок), согласно приложению 1 к настоящемуРаспоряжению. 2. Утвердить рекомендуемую конкурсную документацию попроведению открытого конкурса на право заключения договора подрядана выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома(далее - Рекомендуемая конкурсная документация) согласно приложению2 к настоящему Распоряжению. 3. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным,жилищно-строительным кооперативам или иным специализированнымпотребительским кооперативам, либо выбранной собственникамипомещений в многоквартирном доме управляющей организацииосуществлять привлечение подрядных организаций для выполнения работпо капитальному ремонту многоквартирного дома с использованиемсредств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства", с учетом Рекомендуемого порядка иРекомендуемой конкурсной документации. 4. Настоящее Распоряжение действует до 1 января 2016 года. 5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложитьна заместителя Губернатора Курганской области - директораДепартамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунальногохозяйства Курганской области Миронова В.В. Губернатор Курганской области О.А.Богомолов Приложение 1 к Распоряжению Правительства Курганской области от 13 мая 2013 года N 139-р "О рекомендуемом Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Рекомендуемый Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Раздел I. Общие положения 1. Настоящий рекомендуемый Порядок привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"(далее - Порядок) предлагает единый подход при привлеченииподрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Привлечение подрядных организаций рекомендуетсяосуществлять в соответствии с действующим законодательством. Раздел II. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов путем проведенияконкурса на право заключения договора подряда на выполнение работпо капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурс)осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным,жилищно-строительным кооперативом или иным специализированнымпотребительским кооперативом, либо выбранной собственникамипомещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее -заказчик). 4. Заказчик определяет во взаимодействии с органами местногосамоуправления муниципальных образований Курганской области (далее- ОМС) (по согласованию): - предмет конкурса; - срок проведения конкурса; - организатора конкурса. 5. Заказчик в соответствии с действующим законодательствомосуществляет следующие функции: - участвует в формировании и работе конкурсных комиссий попроведению открытого конкурса на право заключения договора подрядана выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома(далее - конкурсные комиссии); - совместно с организатором конкурса отвечает на вопросыучастников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию ипорядок проведения конкурса; - заключает договор подряда с победителем конкурса. 6. Организатор конкурса во взаимодействии с ОМС (посогласованию) осуществляет в соответствии с действующимзаконодательством следующие функции: - разрабатывает конкурсную документацию на основаниирегиональных адресных программ по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов и решений собраний товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива, либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизации; - утверждает конкурсную документацию по проведению открытогоконкурса на право заключения договора подряда на выполнение работпо капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурснаядокументация); - в порядке, установленном пунктами 7 - 10 Порядка, публикуетофициальную информацию о конкурсе; - выделяет рабочее место заказчику и предоставляет средствасвязи (телефон, факс, адрес электронной почты); - отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая принеобходимости заказчика; - отвечает на письменные запросы участников конкурса в течениедвух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса; - при необходимости вносит изменения в конкурснуюдокументацию, сроки и порядок проведения конкурса; - осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсныхзаявок; - предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытияконвертов с заявками и участвует в процедуре вскрытия конвертов; - предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии иучаствует в работе конкурсной комиссии; - ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечиваетих подписание и опубликование в порядке, установленном пунктами7 - 10 Порядка; - оповещает в письменном виде победителя конкурса; - организует получение, возврат и удержание обеспеченийконкурсных заявок; - направляет информацию о результатах конкурса в ОМС. 7. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведенииоткрытого конкурса на право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома поформе согласно приложению 1 к Порядку, конкурсная документация,протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организаторомконкурса в средствах массовой информации, определенных ОМС (посогласованию). 8. Разработка и размещение извещений о проведении конкурсаосуществляется в соответствии со статьей 448 Гражданского кодексаРоссийской Федерации. 9. Дополнительно информация о проведении открытого конкурса направе заключения договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома публикуетсяДепартаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунальногохозяйства Курганской области (далее - Департамент) на сайтегосударственной корпорации - Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства на информационном портале "РеформаЖКХ" (www.reformagkh.ru) по форме согласно приложению 2 к Порядку,представленной организатором конкурса. При этом информация оконкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальнойинформацией о конкурсе. 10. По решению организатора конкурса информация о проведенииконкурса может размещаться в печатных и электронных средствахмассовой информации Курганской области либо дополнительнораспространяться подрядным организациям путем индивидуальнойадресной рассылки. 11. Требования к составу, форме и порядку подачи подряднымиорганизациями заявок на участие в конкурсе указываются в конкурснойдокументации. 12. В конкурсной документации должна быть предусмотренанеобходимость внесения подрядной организацией на счет организатораконкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной)цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 13. Конкурсные заявки, поданные подрядными организациями изарегистрированные организатором конкурса, а также конверты сизменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации вспециальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. 14. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией,которая создается в порядке, установленном разделом III Порядка. 15. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится неменее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявкамиуказывается в извещении о проведении конкурса. 16. В случае внесения изменений в конкурсную документациюорганизатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертовс конкурсными заявками, но не более чем на 10 дней. Организаторконкурса не позднее чем за пять дней до новой даты вскрытияконвертов с конкурсными заявками публикует объявление о переноседаты вскрытия конвертов с конкурсными заявками с указанием причинпереноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками. 17. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие воткрытом конкурсе является публичной, на нее приглашаютсяпредставители подрядных организаций, подавшие конкурсные заявки. 18. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация покаждой вскрытой конкурсной заявке: - наименование участника конкурса; - должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия; - наличие документа, подтверждающего обеспечение заявки; - предлагаемые участниками конкурса условия (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника). 19. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Порезультатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимаетсярешение о допуске подрядной организации к участию в конкурсе или оботказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляютсяпротоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытомконкурсе по форме согласно приложению 3 к Порядку. 20. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организаторконкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытияконвертов с заявками на участие в открытом конкурсе направляетподрядной организации письменное уведомление с указанием причинотказа. 21. Заявки подрядных организаций, допущенных к участию вконкурсе (далее - участники), подлежат оценке и сопоставлениюконкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенныхучастниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки исопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставлениязаявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договораподряда по форме согласно приложению 4 к Порядку. 22. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие воткрытом конкурсе на право заключения договора подряда должен бытьсоставлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытияконвертов с заявками. 23. Договор подряда заключается с победителем конкурса непозднее десяти дней после завершения конкурса и оформляетсяпротоколом оценки и сопоставления заявок. 24. Если победитель конкурса уклонился от заключения договораподряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств подоговору подряда, то обеспечение его заявки удерживается в пользузаказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда сучастником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второйномер. 25. Если участник, заявке на участие в конкурсе которогоприсвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда илине представил надлежащее обеспечение исполнения договора подряда,то обеспечение его заявки также удерживается в пользу заказчика. Вэтом случае проводится повторный конкурс. 26. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся вследующих случаях: - если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ниодной конкурсной заявки; - если всем подрядным организациям отказано в допуске кучастию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок; - если к конкурсу допущена только одна заявка на участие вконкурсе. 27. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорподряда заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик втечение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязанпередать такому участнику конкурса проект договора подряда, которыйсоставляется путем включения условий исполнения договора подряда,предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, впроект договора подряда, прилагаемый к конкурсной документации. Вслучае уклонения такого участника от заключения договора подрядаобеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика и проводитсяповторный конкурс. Раздел III. Положение о конкурсных комиссиях 28. Конкурсные комиссии создаются для рассмотрения,сопоставления и оценки заявок подрядных организаций, пожелавшихпринять участие в конкурсе, а также для определения победителяконкурса. 29. Персональный состав членов конкурсных комиссий формируетсяорганизатором конкурса и ОМС (по согласованию) из числапредставителей, кандидатуры которых утверждаются Департаментом. 30. Департамент и ОМС (по согласованию) утверждают составконкурсной комиссии, обеспечивающей контроль за реализациейрегиональных адресных программ по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов. 31. Заказчик включает в состав конкурсной комиссиипредставителя общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме (председателя собрания собственников помещенийили иного представителя по решению общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме), представителя управляющейорганизации, товарищества собственников жилья, жилищного,жилищно-строительного кооператива или иного специализированногопотребительского кооператива. 32. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведениезаседаний проводит организатор конкурса. 33. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: - осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформлениепротокола вскрытия конвертов; - осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсныхзаявок, оформление соответствующих протоколов; - определение победителя конкурса или принятие иного решенияпо результату проведения конкурса. 34. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать отучастников конкурса информацию, необходимую для осуществленияработы конкурсной комиссии. 35. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и впорядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, атакже Порядком. 36. Комиссию возглавляет председатель, назначаемыйорганизатором конкурса из числа представителей заказчика.Заместитель председателя комиссии назначается организаторомконкурса из числа представителей ОМС (по согласованию). 37. Заседание конкурсной комиссии проводит председательконкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя заседаниеконкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурснойкомиссии. 38. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначаетсяорганизатором конкурса из числа представителей ОМС (посогласованию). 39. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, еслина ее заседании присутствует не менее двух третей членов конкурснойкомиссии, при обязательном условии участия в заседании не менееодного представителя заказчика. 40. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за ихпринятие проголосовало не менее половины присутствующих назаседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голоспредседательствующего на заседании является решающим. 41. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами,заключениями, которые подписываются присутствующими на заседаниичленами конкурсной комиссии. В протоколах, заключениях обязательнодолжны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (приналичии). 42. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателяконкурсной комиссии в случае отсутствия председателя конкурснойкомиссии): - руководит деятельностью конкурсной комиссии; - председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; - несет ответственность за соблюдение требований конкурснойдокументации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач; - осуществляет иные действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации. 43. Члены конкурсной комиссии: - участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюконкурсной комиссии; - участвуют в заседаниях конкурсной комиссии; - выполняют в установленные сроки поручения председателяконкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии. 44. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаныобеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса исведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатовконкурса. 45. Председатель, заместитель председателя, ответственныйсекретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводитьпереговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, заисключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией изаконодательством Российской Федерации. 46. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки исопоставления поступивших заявок участников конкурса принимаетрешение об итогах конкурса. 47. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключениюдоговора подряда. Приложение 1 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Дата публикации извещения ____________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома _____________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты) ________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда ___________________________________________________________________________ рублей Дата начала работ ____________________________________________ Средства массовой информации для публикации _____________________________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _______________________________________________________________________________ Место, дата и время осуществления оценки и сопоставлениязаявок ____________________________________________________________ Определение победителя конкурса: победителем объявляетсяучастник, заявка которого набрала наибольшее количество баллов покритериям, указанным в конкурсной документации. Срок на заключение договора подряда: договор подрядазаключается с победителем конкурса не позднее десяти дней послеоформления протокола оценки и сопоставления заявок на участие воткрытом конкурсе на право заключения договора подряда. Приложение: 1) общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов; 2) техническая и сметная документация: _________________________________________________________________________________________; (перечислить документы) 3) договор подряда (проект). Приложение 2 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Информация о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Дата _________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.___________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)___________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома _____________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты) ________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда ___________________________________________________________________________ рублей Дата начала работ ____________________________________________ Дата вскрытия конвертов ______________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _______________________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы всредствах массовой информации _____________________________________ Приложение 3 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсена право заключения договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома ___________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)_________________________________________ ________________________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссииПредседатель комиссии _____________________________________________Секретарь комиссии ________________________________________________Члены комиссии: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; должность)Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:___________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов ______________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиподрядных организаций:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации; фамилия, имя, отчество; должность; реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали: ____________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, чтоони не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотрлибо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование подрядных организаций, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение кнастоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие подрядныеорганизации:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие подрядныеорганизации: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Председатель конкурсной комиссии __________________________________Члены конкурсной комиссии _________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от __________________ Сводная таблица конкурсных заявок+---+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+------+| N |Наиме- | Доку- | Доку- |Инфор- | Доку- | Нота- |Нотари- | Нота- | Ори- |Справ-| Цена |Отмет-||п/п|нование| мент, | мент, |мация о|менты, |риально| ально |риально | гинал |ка из | кон- | ка о || |участ- |подтвер-|подтвер-|составе| под- | заве- |заверен-| заве- | или |нало- |курсной|соблю-|| | ника, |ждающий |ждающий | и | твер- |ренные | ная | ренная | нота- |гового|заявки |дении || | адрес | полно- |внесение|квали- |ждающие| копии | копия | копия |риально|органа| |требо-|| | | мочия |обеспе- |фикации| опыт |учреди-| свиде- | свиде- | заве- | о | |ваний || | |лица на | чения |работ- |работы |тельных|тельства|тельства|ренная |разме-| |к до- || | |осущест-| | ников |(копии | доку- |о поста-|о госу- | копия | ре | |пуску || | | вление | | | дого- |ментов | новке | дарст- |выписки|задол-| | на || | |действий| | | воров | |на учет | венной | из | жен- | |учас- || | |от имени| | | под- | |в нало- | регис- |Единого|ности | |тие в || | | участ- | | | ряда) | | говом | трации | госу- | | | кон- || | | ника | | | | | органе | |дарст- | | |курсе || | | | | | | | | |венного| | | || | | | | | | | | |реестра| | | || | | | | | | | | |юриди- | | | || | | | | | | | | |ческих | | | || | | | | | | | | | лиц | | | |+---+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+---+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+------+ Председатель конкурсной комиссии ________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________ (подписи) Приложение 4 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подрядана право заключения договора подряда на право заключения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома: ____________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)________________________________________________ _________________(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссииПредседатель комиссии _____________________________________________Секретарь комиссии ________________________________________________Члены комиссии: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявокпоступили заявки следующих участников конкурса: ______________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным разделом VI Рекомендуемой конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Сроквыполнения работ" и "Квалификация" отражены в приложении кнастоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленнымзаявкам присвоены следующие номера: 1. __________________________________________________________. 2. __________________________________________________________. 3. __________________________________________________________. 4. ____________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана ___________________________________________________________________________________________________ (наименование подрядной организации) Организатору конкурса поручается: в пятидневный срок со дня подписания настоящего протоколаосуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, заисключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. Председатель конкурсной комиссии _____________________________ Члены конкурсной комиссии ____________________________________ (подписи) Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от _______________________ Оценка заявок по критериям и подкритериям+---+-------+-------+---------+----------+-----------------------------------------------------------+-----+| N |Наиме- |Дата и |Критерий | Критерий | Критерий "Квалификация" |Итого||п/п|нование| время | "Цена | "Срок +------------------------------------------------------+----+ || |участ- |регист-|договора"|выполнения| Подкритерии |Балл| || | ника | рации | | работы" | | | || | |заявки +----+----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+ | || | | |Руб-|Балл|Пока-|Балл|Опыт |Штраф-| Ква- |Штраф-|Соблю-|Штраф-|Проиг-|Штраф-| | || | | |лей | | за- | |рабо-| ной |лифи- | ной |дение | ной |ранные| ной | | || | | | | |тель | | ты | балл |кация | балл |техни-| балл |арбит-| балл | | || | | | | | | | | |персо-| | ки | |ражные| | | || | | | | | | | | | нала | |безо- | | дела | | | || | | | | | | | | | | | пас- | | | | | || | | | | | | | | | | |ности | | | | | |+---+-------+-------+----+----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+---+-------+-------+----+----+-----+----+------------+-------------+-------------+-------------+----+------ Председатель конкурсной комиссии ________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________ (подписи) Приложение 2 к Распоряжению Правительства Курганской области от 13 мая 2013 года N 139-р "О рекомендуемом Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Рекомендуемая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Раздел I. Общие положения Предметом настоящего конкурса является право заключениядоговора подряда на выполнение следующих работ по капитальномуремонту ___________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)___________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчиком является _____________________________________________________________________________________________________________ (наименование заказчика) Организатором конкурса является _________________________________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда___________________________________________________________________рублей, в том числе НДС __________________ рублей. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и часвскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются поадресу: __________________________________________________________,часы работы ______________________________________________________. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в_____ часов _______ минут "___" _________ 20___ года по адресу:___________________________________________________________________ На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представителивсех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителядолжны быть подтверждены доверенностью. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется всредствах массовой информации _________________________ не позднеечем за 30 дней до даты проведения конкурса. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере ________рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытияконвертов с заявками на следующий счет:___________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) Официальные результаты открытого конкурса публикуются всредствах массовой информации _____________________________________в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. Договор подряда с победителем конкурса заключается не позднеедесяти дней после завершения конкурса и оформляется протоколомоценки и сопоставления заявок. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса:__________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество; контактные телефоны; факс; адрес электронной почты) Раздел II. Требования к участникам конкурса 1. Для участия в конкурсе допускаются подрядные организации,соответствующие следующим требованиям: 1) деятельность подрядной организации не должна бытьприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушениях; 2) у подрядной организации не должно быть просроченнойзадолженности перед бюджетами всех уровней или государственнымивнебюджетными фондами; 3) подрядная организация не должна находиться в процесселиквидации или в процедуре банкротства; 4) отсутствие подрядной организации в реестре недобросовестныхпоставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестранедобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим,программным, лингвистическим, правовым и организационным средствамобеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков,утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от15 мая 2007 года N 292 "Об утверждении Положения о ведении реестранедобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим,программным, лингвистическим, правовым и организационным средствамобеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков"; 5) в зависимости от вида работ в конкурсной документации могутбыть определены специальные квалификационные требования для допускаподрядных организаций к конкурсу. Раздел III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 2. Для участия в конкурсе подрядная организация подает заявку,составленную по форме согласно приложению 1 к Рекомендуемойконкурсной документации (далее - конкурсная документация), сприложением следующих документов: 1) опись входящих в состав заявки документов по форме согласноприложению 2 к конкурсной документации; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника конкурса; 3) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 4) документы или копии документов, подтверждающие опыт работыспециалистов подрядной организации на объектах-аналогах и ихсоответствие квалификационным требованиям, по форме согласноприложению 3 к конкурсной документации; 5) организационно-штатное расписание подрядной организации и(или) подразделений подрядной организации, на которые планируетсявозложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификацииспециалистов, которые планируются к привлечению для выполнениясоответствующих работ и имеют высшее специальное образование встроительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях неменее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к конкурснойдокументации с приложением документов, подтверждающих ихквалификацию и опыт работы; 6) нотариально заверенные копии учредительных документов совсеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним; 7) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющеголичность, паспорт гражданина Российской Федерации; 8) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке научет в налоговом органе; 9) нотариально заверенная копия свидетельства огосударственной регистрации подрядной организации; 10) оригинал или нотариально заверенная копия выписки изЕдиного государственного реестра юридических лиц (Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей),полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 11) справка из соответствующего территориального органафедеральной налоговой службы о размере задолженности подряднойорганизации по обязательным платежам в бюджеты любого уровня илигосударственные внебюджетные фонды за последний календарный год,полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки; 12) копия свидетельства, выданного саморегулируемойорганизацией, о допуске к определенному виду или видам работ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства при проведении работ, указанных в Перечне,утвержденном Приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утвержденииПеречня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовкепроектной документации, по строительству, реконструкции,капитальному ремонту объектов капитального строительства, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства". 3. Указанные документы являются обязательными дляпредставления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либодокумента или представление документов по формам, отличным отпредусмотренных Рекомендуемым порядком привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"(далее - Рекомендуемый порядок), является основанием для отказа вдопуске к участию в конкурсе. 4. Представление документов, предусмотренных подпунктами 4 -12 пункта 2 конкурсной документации, в составе заявки не требуется,если данные документы были представлены ранее при участии подряднойорганизации в других конкурсах в данном муниципальном образованииКурганской области (при условии, что организатором указанныхконкурсов являлись ОМС) и срок их действия не истек, а содержащаясяв них информация не утратила свой актуальности. Информация суказанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данныедокументы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 5. Конкурсная заявка должна быть представлена организаторуконкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указываетсяпредмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутреннихконверта: один - с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с еекопией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировкасоответственно "Оригинал" или "Копия" и указываются наименование,организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес ителефон. Копия конкурсной заявки должна содержать копии всехдокументов оригинала конкурсной заявки. 6. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,курьером или лично. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, крассмотрению не принимаются и возвращаются участнику внераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурснуюзаявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрациизаявок. Зарегистрированной конкурсной заявке присваиваетсяпорядковый номер, соответствующий номеру очередности еепредставления участником. 7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление оботзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде поадресу, по которому представлена конкурсная заявка. Уведомление оботзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшимее, и скреплено печатью подрядной организации. Отозваннаяконкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику внераспечатанном виде. 8. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с пунктом 6 конкурснойдокументации и должно быть оформлено участником как самостоятельныйдокумент, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, изаверенный печатью подрядной организации. Документ, представляющийсобой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также, как внешний конверт с конкурсной заявкой, на котором делаетсянадпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурснойзаявкой. Раздел IV. Обеспечение конкурсной заявки 9. Для участия в конкурсе подрядная организация обязанапредставить обеспечение конкурсной заявки в размере, установленномРекомендуемым порядком. 10. Обеспечение конкурсной заявкиудерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 1) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедурывскрытия конвертов; 2) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписаниядоговора подряда; 3) участник, выигравший конкурс, не предоставил надлежащееобеспечение исполнения обязательств по договору подряда. 11. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 1) подрядным организациям, не допущенным к участию в конкурсе,в пятидневный срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов сзаявками на участие в открытом конкурсе; 2) победителю конкурса - в десятидневный срок со дняподписания договоре подряда при условии предоставления победителемнадлежащего обеспечения исполнения договора подряда; 3) подрядным организациям, которые участвовали в конкурсе, ноне стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса,заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дняподписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие воткрытом конкурсе на право заключения договора подряда; 4) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоенвторой номер, - в течение десяти дней со дня подписания договораподряда с победителем или с таким участником конкурса при условиипредоставления надлежащего обеспечения исполнения договора подряда. Раздел V. Процедура проведения конкурса 12. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения посодержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса.Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронногодокумента, либо по телефону с использованием контактной информации.Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются втечение двух рабочих дней со дня поступления организатору конкурса. 13. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурснуюдокументацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытияконвертов, о чем он должен известить участников путем опубликованиясоответствующей информации в порядке, установленном пунктами 7 - 10Рекомендуемого порядка. Организатор конкурса имеет правопредоставить участникам конкурса дополнительное время для учетавнесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов наболее поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней спервоначальной даты вскрытия конвертов. 14. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допускеподрядной организации к участию в конкурсе или об отказе в такомдопуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсеявляются: 1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписилица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 2) представление участником неполного комплекта документов,установленных разделом III конкурсной документации; 3) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом1 конкурсной документации; 4) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации; 5) представление подрядной организацией в конкурсной заявкенедостоверных сведений. 15. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе,проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучшихусловий для исполнения договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии скритериями и порядком оценки заявок на участие в конкурсе согласноразделу VI конкурсной документации. Раздел VI. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 16. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома, предложенных в заявках на участие вконкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок последующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов -20. 17. Оценка по критерию "Квалификация участника" производитсяпо четырем подкритериям: 1) опыт работы (количество успешно завершенныхобъектов-аналогов за последний год); 2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); 3) соблюдение техники безопасности (количество несчастныхслучаев при производстве работ за последние 2 года); 4) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств подоговорам подряда за последние два года (проигранные арбитражныедела). 18. Общее максимальное количество баллов по трем критериям -100. 19. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности: 1) ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Сроквыполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателемкритерия, далее порядковые номера выставляются по мере сниженияпоказателей; при равенстве показателей меньший номер получаетзаявка, поданная и зарегистрированная раньше; 2) выставление количества баллов заявкам по критериям "Ценадоговора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1 и2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество балловуказано против порядкового номера заявки. Таблица 1. Балльная оценка ранжирования заявок по критерию "Цена договора"+-------------------+------------+-------------------+--------------------+| Критерий |Максимальное| Результат | Присваиваемое || | количество | ранжирования | количество баллов || | баллов | заявок | |+-------------------+------------+-------------------+--------------------+|Цена договора | 60 | 1 | 60 || | +-------------------+--------------------+| | | 2 | 55 || | +-------------------+--------------------+| | | 3 | 50 || | +-------------------+--------------------+| | | 4 | 45 || | +-------------------+--------------------+| | | 5 | 40 || | +-------------------+--------------------+| | | 6 | 35 || | +-------------------+--------------------+| | | 7 | 30 || | +-------------------+--------------------+| | | 8 | 25 || | +-------------------+--------------------+| | | 9 | 20 || | +-------------------+--------------------+| | | 10 | 15 || | +-------------------+--------------------+| | | 11 | 10 || | +-------------------+--------------------+| | | 12 | 5 || | +-------------------+--------------------+| | | 13 и более | 0 |+-------------------+------------+-------------------+--------------------+ Таблица 2. Балльная оценка ранжирования заявок по критерию "Срок выполнения работ"+-----------------+------------+---------------------+--------------------+| Критерий |Максимальное| Результат | Присваиваемое || | количество | ранжирования заявок | количество баллов || | баллов | | |+-----------------+------------+---------------------+--------------------+|Срок выполнения | 20 | 1 | 20 || | +---------------------+--------------------+| | | 2 | 20 || | +---------------------+--------------------+| | | 3 | 20 || | +---------------------+--------------------+| | | 4 | 18 || | +---------------------+--------------------+| | | 5 | 16 || | +---------------------+--------------------+| | | 6 | 14 || | +---------------------+--------------------+| | | 7 | 12 || | +---------------------+--------------------+| | | 8 | 10 || | +---------------------+--------------------+| | | 9 | 8 || | +---------------------+--------------------+| | | 10 | 6 || | +---------------------+--------------------+| | | 11 | 4 || | +---------------------+--------------------+| | | 12 | 2 || | +---------------------+--------------------+| | | 13 и более | 0 |+-----------------+------------+---------------------+--------------------+ 3) выставление количества баллов заявкам по критерию"Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются измаксимального количества баллов, установленного для данногокритерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника". Таблица 3. Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация"+------------+------------+--------------------------+-----------+--------+| Критерий |Максимальное| Подкритерии |Показатель | Коли- || | количество | |подкритерия| чество || | баллов | | (ед.) |штрафных|| | | | | баллов |+------------+------------+--------------------------+-----------+--------+|Квалификация| 20 | Опыт работы (количество | 2 и более | 0 || | | успешно завершенных <*> +-----------+--------+| | | объектов-аналогов <**> | 1 | 5 || | | за последний год) +-----------+--------+| | | | 0 | 10 || | +--------------------------+-----------+--------+| | | Квалификация персонала |2 и более с| 0 || | | (наличие | опытом | || | | квалифицированного | работы | || | | инженерного персонала | более 10 | || | | <***>) | лет и | || | | | стажем | || | | | работы в | || | | | компании | || | | |более 2 лет| || | | +-----------+--------+| | | |2 и более с| 5 || | | | опытом | || | | | работы | || | | |более 5 лет| || | | +-----------+--------+| | | |в остальных| 10 || | | | случаях | || | +--------------------------+-----------+--------+| | | Соблюдение техники | 0 | 0 || | | безопасности (количество +-----------+--------+| | | несчастных случаев при | 1 | 5 || | |производстве за последние +-----------+--------+| | | 2 года) | 2 и более | 10 || | +--------------------------+-----------+--------+| | | Сведения об | 0 | 0 || | | удовлетворенных исках, +-----------+--------+| | | предъявленных участнику | 1 | 5 || | | конкурса, об исполнении +-----------+--------+| | |договорных обязательств по| 2 и более | 10 || | | договорам подряда за | | || | | последние 2 года | | |+------------+------------+--------------------------+-----------+--------+ <*> Под успешно завершенными объектами понимаются объектыкапитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполненияработ на которых составили не более 10% от первоначальноустановленных договором подряда. <**> Под объектом-аналогом понимается объект капитальногоремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичныетем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50%начальной (максимальной) цены договора подряда отдельно по каждомувиду работ. <***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаютсяработники, имеющие высшее специальное образование в строительнойотрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет; 4) суммирование баллов, полученных каждой заявкой, по тремкритериям; 5) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далеепорядковые номера выставляются по мере уменьшения количествабаллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка,получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация",затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости покритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник,подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер1, объявляется победителем конкурса. Приложение 1 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома______________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник:+-------------------------------------------+-----------------------------+|1.1. Наименование юридического лица | |+-------------------------------------------+-----------------------------+|1.2. Индивидуальный номер налогоплательщика| |+-------------------------------------------+-----------------------------+|1.3. Фактический адрес | |+-------------------------------------------+-----------------------------+|1.4. Контактный телефон (факс) | |+-------------------------------------------+-----------------------------+|1.5. Контактное лицо | |+-------------------------------------------+-----------------------------+ 2. Электронный адрес участника _______________________________ 3. Участник _________________________ плательщиком налога на является (не является)добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты налога надобавленную стоимость (в случае наличия). 4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 5. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:+---+-------------------------------+--------------------+----------------+| N | Наименование | Единица измерения | Значение (все ||п/п| | | значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+---+-------------------------------+--------------------+----------------+| 1 |Цена договора, в том числе| Рубль | || |налог на добавленную стоимость| | || |(при наличии) | | |+---+-------------------------------+--------------------+----------------+| 2 |Срок выполнения работ |Календарный день, с | || | | даты начала работ | |+---+-------------------------------+--------------------+----------------+ 7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"+---+-----------------------------------------+------------+--------------+| N | Наименование | Единица |Значение (все ||п/п| | измерения | значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+---+-----------------------------------------+------------+--------------+| 1 |Опыт работы, в том числе: | Штука | || +-----------------------------------------+ +--------------+| |количество успешно завершенных| | || |объектов-аналогов за последний год по| | || |видам работ (не подтвержденных| | || |документально) | | || +-----------------------------------------+ +--------------+| |количество успешно завершенных| | || |объектов-аналогов за последний год по| | || |видам работ, подтвержденных| | || |представленными договорами подряда и| | || |другими документами | | |+---+-----------------------------------------+------------+--------------+| 2 |Квалификация персонала (наличие| Человек | || |квалифицированного инженерного| | || |персонала), в том числе: | | || +-----------------------------------------+ +--------------+| |с опытом работы более 10 лет и стажем| | || |работы в подрядной организации более 2| | || |лет | | || +-----------------------------------------+ +--------------+| |с опытом работы более 5 лет | | |+---+-----------------------------------------+------------+--------------+| 3 |Соблюдение техники безопасности| Штука | || |(количество несчастных случаев при| | || |производстве работ за последние 2 года) | | |+---+-----------------------------------------+------------+--------------+| 4 |Участие в судебных заседаниях в качестве| Штука | || |ответчика по делам об исполнении| | || |договорных обязательств по договорам| | || |подряда за последние 2 года (проигранные| | || |арбитражные дела) | | |+---+-----------------------------------------+------------+--------------+ 8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________рублей, ___________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) 10. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе __________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)документы, предусмотренные подпунктами 7 - 14 пункта 2 конкурснойдокументации. Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка надоверенность, печать. Приложение 2 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Опись входящих в состав заявки документов______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ покапитальному ремонту______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ; объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленныедокументы:+------------------------------------+------------------------------------+| Наименование документа | Количество листов |+------------------------------------+------------------------------------+| | |+------------------------------------+------------------------------------+| | |+------------------------------------+------------------------------------+ Содержание описи и состав заявки совпадают. Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение 3 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет+--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+| | Ф.И.О. |Должность в|Стаж работы | Стаж | Название |Примечания|| | | подрядной | в отрасли | работы в | учебного | || | |организации| | подрядной |заведения и | || | | | |организации | год | || | | | | | окончания | |+--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+|1 | | | | | | |+--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+|2 | | | | | | |+--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+|3 | | | | | | |+--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+ Итого: - количество специалистов с опытом работы более 10 лет истажем работы в компании более 2-х лет: _________ человек; - количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________человек. Среднесписочная численность работников участника на датуподачи заявки: ____________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве _________ шт. 2. Копия диплома в количестве __________ шт. 3. Копия трудовой книжки в количестве __________ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение 4 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Рекомендуемая примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Договор N ______ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирногодома "___" __________ 20___ года______________________________________________________________________________________________________________________________________ (полное наименование заказчика)в лице ___________________________________________________________,действующего на основании _____________________ (далее - Заказчик),с одной стороны и _________________________________________________ (полное наименование подрядной организации)в лице ___________________________________________________________,действующего на основании _________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключилинастоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: Раздел I. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонту_________________________ (далее - работы) многоквартирного дома(далее - объект), расположенного по адресу: ____________________ -в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой кДоговору. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет______________ рублей, в том числе НДС ____________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет:___________________________________________________________ рублей, (вид работ)___________________________________________________________ рублей, (вид работ)___________________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет ____________ дней. 1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной впункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство передЗаказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранитьвсе недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчикуза выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения Договора является___________________________________ N от "___" ________ 20___ г. Раздел II. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поДоговору является _________________ на сумму _______________рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечениеисполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с датыподписания Договора Сторонами. 2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов действует до истечения гарантийногопериода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение доподписания акта приемки объекта, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемкерабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объектапо всем видам работ. Раздел III. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж в соответствии с действующимзаконодательством Подрядчику в размере ____%, но не более 30% отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ______________рублей выплачивается в _____-дневный срок с даты подписанияДоговора Сторонами, но не раньше представления Подрядчикомобеспечения исполнения обязательств по Договору; - окончательный платеж по завершении работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по формеКС-3 в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанныхдокументов. 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходовпо производству работ, предоставить Представителю Заказчика попервому требованию все необходимые документы, подтверждающиеиспользование авансового платежа в соответствии с его назначением. Раздел IV. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ - не позднее "___" ___________ 20___года. 4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" ___________ 20___года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте являетсядата подписания акта приемки работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома, согласованного с органом местногосамоуправления и подписанного лицами, которые уполномоченыдействовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного,жилищно-строительного кооператива или иного специализированногопотребительского кооператива, либо выбранной собственникамипомещений в многоквартирном доме управляющей организации (далее -приемочная комиссия). Раздел V. Заказчик 5.1. При выполнении Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение ______дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию строительного контроля в течениевсего периода производства работ. 5.1.3. Создать приемочную комиссию и организовать приемку иввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 исправки по форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации, инымиправовыми актами и Договором. Раздел VI. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный впункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и строительных нормах и правилах, за снижение илипотерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения илиего части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствоватьгосударственным стандартам Российской Федерации и техническимусловиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличиисертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), техническиепаспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качествоиспользуемых Подрядчиком материалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен, отчествпредставителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативнымиактами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работыдолжны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. Пописьменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться ввыходные и праздничные дни с учетом соответствующих требованийзаконодательства Российской Федерации. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненныхработ, и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор доподписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранностиили прочности объекта, немедленно известить Заказчика и дополучения от него указаний приостановить работы и принять всевозможные меры по предотвращению наступления отрицательныхпоследствий, которые могут быть вызваны обнаруженнымиобстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ,исполнительные чертежи, акты приемки работ, актыосвидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков,выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срокаэксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполненииработ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчикасроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчиквправе для исправления некачественно выполненных работ привлечьдругую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный действующим законодательствомпорядок привлечения и использования иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации, инымиправовыми актами и настоящим Договором. Раздел VII. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком ивыполняет функции строительного контроля. Полномочным представителем Заказчика является:______________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность; фамилия, имя, отчество; документ, подтверждающий полномочия; название организации; адрес; контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком,ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является:______________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность; фамилия, имя, отчество; документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчикаосуществляется с обязательным письменным уведомлением об этомсоответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемыхконструкций, изделий, материалов требованиям строительных норм иправил, стандартов, технических условий и нормативных правовыхактов. 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации. 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (техническихпаспортов, сертификатов). 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытыхработ и ответственных конструкций и подписание актаосвидетельствования скрытых работ. 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визированиеакта приемки выполненных работ КС-2. 7.4.6. Участие в работе приемочной комиссии по приемке объектав эксплуатацию после проведения капитального ремонтамногоквартирного дома и подписание акта ввода объекта вэксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4,представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику итребовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить измененияв Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которыеон считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этомписьменные указания Подрядчику могут даваться представителемЗаказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в видепротоколов совещаний и (или) записываются в журнал производстваработ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ,в котором отражается технологическая последовательность, сроки,качество выполнения и условия производства работ по форме,установленной строительными нормами и правилами 12-01-2004"Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом,оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренныхдействующим законодательством, документами, подтверждающими ихправо на выполнение данного вида работ. Стоимость работ,передаваемых по договору субподряда, должна быть не более 50%стоимости всех работ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденныена месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. Раздел VIII. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с ВСН 42-85(Р) - Правилами приемки в эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий от 6 мая 1997 годаN 17-16, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации,технической и сметной документацией, а также иными нормативнымиправовыми актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителяЗаказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта ксдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, актпо форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 днейпосле получения уведомления Подрядчика организует и в установленномпорядке осуществляет приемку приемочной комиссией объекта вэксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дняподписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведениикапитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов оприемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте приемкиработ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов всоответствии с пунктом 8.4 Договора. Раздел IX. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или егочастей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок насмонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийномусроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменноизвестить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своегопредставителя не позднее _____ дней с даты получения извещения, а вслучае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасностиэксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. ПредставителиСторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядоки сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышатьсроков, необходимых для подготовки производства соответствующихработ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписанияакта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. Раздел X. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерацииза ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в пункте 1.2.Договора, за каждый день просрочки до фактического исполненияобязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1%стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации.При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренныхпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 Договора, Представитель Заказчиканемедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика ссоставлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчикоми Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - водностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штрафв размере 0,5% стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, закаждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащееисполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков,причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождаетСтороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет,что просрочка исполнения указанного обязательства произошлавследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Раздел XI. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. При внесении изменений в техническую документациюдополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам всоответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемойчастью Договора. Раздел XII. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичноеили полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оноявилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,возникших после заключения Договора. К обстоятельствамнепреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения,забастовки, изменения действующего законодательства, другиечрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств поконтракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и завозникновение которых не несут ответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить обэтих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме сприложением справки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств,действие Договора приостанавливается до момента, определяемогоСторонами. Раздел XIII. Порядок расторжения Договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнутьДоговор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаеследующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания СторонамиДоговора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ наобъекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящегоДоговора даты начала работ. 13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчикомобязательств по Договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым смомента получения Подрядчиком указанного уведомления. Послерасторжения Договора представитель Заказчика должен оценитьстоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторженияДоговора, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесетЗаказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств ирасторжения Договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа втечение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работменьше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик,разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Раздел XIV. Разрешение споров 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются Сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споровпо поводу недостатков выполненных работ или их причин иневозможности урегулирования этого спора переговорами, потребованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходына экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. Вслучае установления нарушений Подрядчиком условий Договора илипричинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженныминедостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несетПодрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению междуСторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение варбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленномдействующим законодательством Российской Федерации порядке. Раздел XV. Особые условия 15.1. ________________________________________________________ Раздел XVI. Прочие условия 16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в семидневный срок со днятаких изменений. 16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр -Подрядчику. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Раздел XVII. Приложения к Договору Приложениями к Договору, составляющими его неотъемлемую часть,являются следующие документы: N 1. _________________________________________________________ N 2. _________________________________________________________ N 3. _________________________________________________________ N 4. _________________________________________________________ Раздел XVIII. Местонахождение и реквизиты Сторон 18.1. Заказчик: Местонахождение: _____________________________________________ Реквизиты: ___________________________________________________ 18.2. Подрядчик: Местонахождение: _____________________________________________ Реквизиты: ___________________________________________________ Подписи Сторон: Заказчик Подрядчик "___" ___________ 20___ г. "___" ___________ 20___ г. М.П. М.П.